新建深圳至江门铁路东莞市“三电”及管线迁改工程施工分包招标公告

（招标编号：2025-10-01）

新建深圳至江门铁路东莞市“三电”及管线迁改工程，项目业主为东莞市轨道交通有限公司，建设资金来自国家、省及沿线地市的政府投资及银行贷款，已由中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称招标人或发包人）按设计施工总承包模式组织实施。本项目已具备招标条件，现对该项目110kV～220kV输电线路迁改工程施工进行公开招标。

1．招标范围及要求

1.1 招标范围

为满足新建深圳至江门铁路在东莞市辖区范围内的建设需要，永久红线用地范围内外涉及的110kV～220kV输电线路的迁改及防护工程。

1.2 招标内容

影响新建深圳至江门铁路东莞市建设及运营要求的110kV～220kV输电线路的拆除、防护及迁改工程施工，为保证土建工期而发生的上述临时过渡迁改工程，以及办理因“三电”及管线迁改引起的报建、施工许可等相关手续。   

1.3 计划工期

计划开工日期：2025年 11 月 10 日（以实际开工时间为准）。计划竣工日期： 2025年 11月30日。需同步配合土建施工单位的节点施工要求。

1.4  标段划分

本次招标SJDGSD-8标段：110kV～220kV输电线路防护和迁改施工。

1.5  工程量清单

具体工程内容详见第五章工程量清单表。

2．投标人资格要求

2.1 投标人资格要求

具有独立法人资格和一般纳税人身份，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.2  资质要求

（1）投标人须具备电力工程施工总承包一级及以上资质或输变电工程专业承包一级资质；

（2）投标人须具备承装（修、试）电力设施许可一级及以上资质；

（3）投标人须在中国南方电网有限责任公司办理资信备案或广东电网有限责任公司办理电网建设工程诚信备案登记。

2.3  业绩要求

近5年（2020年9月1日至投标文件递交截止日止，以中标通知书或签订合同时间为准），投标人至少独立完成过一项铁路“三电”及管线迁改项目或电力迁改工程类似业绩。

2.4 履约信用要求

①未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名录。②自投标文件递交之日起前3年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。③未在“国家企业信用信息公示系统”中被列入严重违法失信企业名单。

2.5  本次招标不接受联合体投标。

3．**

本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅，您当前的权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，联系业务经理办理会员入网事宜。

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com