第一章 招标公告
中铁十二局集团股份有限公司
长沙机场改扩建工程消防项目
自购物资公开采购招标
（一体化泵站设备）
招标编号：CR1207-CSJCXF-YTHBZ-2511
本招标项目长沙机场改扩建工程飞行区消防工程已由中国民用航空中南地区管理局、湖南省人民政府批准建设，项目业主为湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司，建设资金来自民航发展基金、湖南省人民政府财政资金、长沙市人民政府财政资金及企业自筹，资金已落实。本次物资招标的招标人为中铁十二局集团股份有限公司长沙机场改扩建工程飞行区消防工程项目经理部，现对已具备招标条件的自购物资进行公开招标。。
2．项目概况
长沙机场改扩建工程消防项目：中铁十二局集团股份有限公司承建的长沙机场改扩建工程消防工程，包括但长沙机场改扩建工程飞行区二跑道南、北灯光变电站改造工程中的给排水工程和供配电工程中的一体化提升泵站配电、飞行区消防工程、消防救援器材、飞行区给排水工程等。本标段计划工期：547日历天，竣工日期：2026年4月30日。
3．投标人资格要求
3.1一体化泵站设备
（1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照、税务登记证书和招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商；代理商须提供生产厂出具的针对投标包件唯一授权函原件；
（2）许可和认证要求：生产工艺、装备必须符合国家相关规定，产品符合国家现行标准；
（3）生产能力要求：具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备；
（4）财务能力要求：具有良好的财务能力；投标人须提供2022年、2023年两年的财务报告及报表，附表中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表；如投标人成立（注册）时间不足三年的，只需提供成立（注册）以后此条款所要求的相关财务证明材料；
（5）质量保证能力要求：须提供招标物资2021年1月1日至开标之日的合格检测报告不少于1份；每种物资全指标技术参数性能满足国家最新标准的各项规定；
（6）供货业绩要求：具有招标物资同类型产品2021年1月1日至开标之日国家重点工程或铁路、公路、市政、房建建设项目的供货业绩不少于1份（附合同复印件（含新签合同和正在执行的合同））；
（7）履约信用要求：信用良好，须提供2022、2023两年纳税信用等级或由当地税务部门提供的的纳税信用证明及“信用中国”网站查询结果页面截屏并盖投标人公章；
（8）其他要求：投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件中同时投标；具备跨地域的供应、集散能力。
3.2投标人在2021年1月1日至投标截止日期间内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录、产品质量纠纷败诉及合同纠纷败诉情况。各投标人需在投标文件中提供承诺说明并加盖公章。
3.3投标保证金的金额：本次招标项目包件各个包件保证金均为1万元。投标人需按照招标文件中第二章投标人须知前附表3.4.1要求足额按时缴纳；未按招标文件规定汇入投标保证金的投标人，视为放弃，不进入评审环节。
3.4本次招标不接受联合体投标。
不接受因物资质量、供应等问题，被行业主管部门处罚且在有效期内的供应商；
不接受近一年内在铁路建设工程网公布有违法行为记录及物资供应不良记录的供货商；
不接受自投标文件递交之日起前1年有人民法院生效判决有行贿、失信、被执行人行为的供应商；
不接受已清退出铁路市场的供应商；
不接受中国国家铁路集团有限公司发布的信用评价结果处于投标限制期的供货商；
不接受中国国家铁路集团有限公司公布的不良信用暂停合作关系且处于处罚期的供应商；不接受在现行中国铁建选择合作方风险警示名录中的生产厂或代理商。
不接受在中铁十二局集团黑名单以及各相应招标人所属工程公司警示名录中的生产厂或代理商。不接受在《2024年中铁建“行贿人黑名单”》表中所列的供应商。
